корзина

 x 

У вас нет товаров в корзине

Корзина пуста

Договор на предоставление услуг

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

 

г. Киров                                                                                                                                           «___»_______ 2017 г.

_____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и, ________________________________________«ПОДРЯДЧИК», действующего на основании частного лица, с другой стороны, далее совместно именуемые «СторонЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1        ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА с использованием оборудования ПОДРЯДЧИКА и материалов ЗАКАЗЧИКА, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить отделочные работы, указанные в Приложении № 1 , по адресу: _______________________________________________

Срок окончания выполнения работ указанных в п.1.1. не позднее __.__.2017 г. В соответствии с п. 2.2 настоящего Договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

  1. 1Работа считается выполненной после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

2        СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  1. 1Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ (________________________________________________________________) руб. ___ коп.
  2. 2Расчет производится ЗАКАЗЧИКОМ по факту выполнения работ в момент подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки.
  3. 3Стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена по соглашению Сторон, в случае изменения объёмов и перечня работ, указанных в Сметном расчёте. Изменение цены оформляется Дополнительным соглашением.
  4. 4Сопутствующие расходы, такие как погрузка и разгрузка материала, утилизация мусора и тп. оплачиваются отдельно от сметы, в зависимости от фактических затрат ПОДРЯДЧИКА на данные виды работ.

3        УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  1. 1Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, то по требованию Заказчика он обязан за свой счет исправить все выявленные недостатки в указанный Заказчиком срок.
  2. 2Подрядчиксамостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего Договора, заключает Договора субподряда (при необходимости), определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.
  3. 3Подрядчикписьменно информирует Заказчика об окончании работ по настоящему Договору. Заказчик обязан принять выполненные работы, либо дать обоснованный отказ от их приемки не позднее 10 календарных дней с момента уведомления.
  4. 4Срок гарантии на выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки.
  5. 5В случае если государственными надзорными органами, иными заинтересованными организациями и органами местного самоуправления во время согласования Рабочего проекта будут выявлены его недостатки, допущенные по вине Подрядчика, не выявленные Сторонами при подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик обязуется устранить такие недостатки за свой счет в согласованный Сторонами срок.

4        ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  1. 1Обязанности Заказчика:
  2. 1.1Заказчик обеспечивает на объекте:

-         назначение полномочного представителя для оперативного рассмотрения решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ по п.1.1,

-         допуск персонала Подрядчика на объект на весь период проведения работ.

  1. 2Обязанности Подрядчика:
  2. 2.1Подрядчик обязан за свой риск, на своем оборудовании, своими силами и своими средствами выполнить работы, перечисленные в п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, согласованные с Заказчиком, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем заданию Заказчика.
  3. 2.2ПОДРЯДЧИК обеспечивает на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.
  4. 2.3После завершения монтажных работ ПОДРЯДЧИК обязан вывезти весь мусор, оставшийся после данных работ.
  5. 2.4Подрядчик обязан в трехдневный срок после подписания Акта сдачи-приемки работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5        ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. 1За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность на основании законодательства РФ.
  2. 2Виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору.
  3. 3В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику в письменной форме требование об уплате неустойки в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от оставшейся стоимости работ за каждый день просрочки. Обязанность Подрядчика уплатить неустойку возникает с момента получения от Заказчика письменного требования об уплате неустойки. В случае не предъявления Заказчиком Подрядчику письменного требования об уплате неустойки в течение трех рабочих дней по окончание работ, размер неустойки считается равным 0% (ноль процентов).
  4. 4В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, указанного в п. 2 настоящего Договора, Подрядчик имеет право предъявить Заказчику в письменной форме требование об уплате неустойки в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки. Обязанность Заказчика уплатить неустойку возникает с момента получения от Подрядчика письменного требования об уплате неустойки. В случае не предъявления Подрядчиком Заказчику письменного требования об уплате неустойки размер неустойки считается равным 0% (ноль процентов).
  5. 5Оплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.
  6. 6Подрядчик несет ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату, порчу имущества в размере причиненных Заказчику убытков.
  7. 7Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это является результатом обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора.

6        Разрешение споров

  1. 1Споры и разногласия, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора разрешаются сторонами путем переговоров.
  2. 2В случае не достижения согласия споры могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.
  3. 3Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7        Дополнительные условия

  1. 1Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
  2. 2Стороны договорились, что условия настоящего Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.
  3. 3Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
  4. 4Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
  5. 5После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
  6. 6Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

 

8        ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

 

ПОДРЯДЧИК:

 

ЗАКАЗЧИК

_____________________/________________

ПОДРЯДЧИК

___________________ /____________________

 

Menus